房屋漏水维修合同包括什么内容

Ⅰ 谁能提供一份房屋防水维修合同

甲： 乙： 保证楼房屋漏水维修质量签订协议确保双共同遵守执行： 第条 维修标准及要求内 1、乙自愿选择房容屋维修形式并与甲签订本合同 2、维修点：XXXX 3、维修标准：维修必须保证影响房屋安全前提进行维修解决防漏主 第二条 合同金额 合计金额:￥XXX元 写: 3、维修要求： ①乙进行施工提供工材料 ②乙应做施工现场安全质量工作造切事故责任由乙自行负责 4、维修工期: 气3内必须完 5、维修保质：建设工程维修部位保修期限自维修完工起重新计算没破坏情况屋面防水工程低保修期限3即维修应继续低保修3且现漏水情况甲通知2工作内响应 第二条 维修工程款发放 乙维修楼顶漏水工程款能超合同金额若超足部份由 乙自行解决 第三条 其约定 1、乙维修造其责任由乙负责 2、本合同自双签名盖章效式两份甲、已双各执份 甲（盖章）: 乙: 签订期: 月

Ⅱ 房屋漏水处理协议

、对方不查漏水原因你没办法，除非你起诉到法院；
2、其实你不用着急，对版方不消除权隐患，再出事他还得赔钱；
3、既然对方不同意其他内容，给他打一收条即可：今收到xxx（对方）因2013年5月15日房屋漏水造成xxx（你）房顶渗水所付维修费1000元（大写壹仟元）。收款人：xxx 2013年x月x日

Ⅲ 房屋漏水 赔偿协议

、对方不查漏水原因你没办法，除非你起诉到法院；
2、其实你不用着急，对方不消除隐内患，再出事他还得容赔钱；
3、既然对方不同意其他内容，给他打一收条即可：今收到xxx（对方）因2013年5月15日房屋漏水造成xxx（你）房顶渗水所付维修费1000元（大写壹仟元）。收款人：xxx 2013年x月x日

Ⅳ 卫生间漏水维修协议

卫生间漏水维修协议
甲方：
乙方：
所出现的渗水问题达成如下维修协议协议:
因甲方卫生间出现渗水问题，乙方负责对甲方的卫生间渗水进行维修,经双方协商，协议如下:
1.维修时间： 2012年 7 月 日起到 年 月 日止.
2.维修地点：
3.负责维修单位：
4.维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意.
5.维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作.
.家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前，甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品（家具和家电）进行清点并签字确认，基于维修期间，甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间，施工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏（另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害）.在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失，乙方必须按照原价进行赔偿。
8.维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,包括协助邻居之间及小区里面的其他事情(如垃圾材料的堆放).
9.维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准.
10.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督,施工方予以负担。
11.如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修,再次发生的维修费用由乙方全部负责.
12.根据双方的协商，本次维修双方采取以下第 种方式进行:
1）甲方负责全部材料,乙方负责施工,对于因为甲方购买的材料质量而引发的质量问题乙方不负责,因此而产生的二次翻工费用和工期的延误由甲方负责:由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题,则乙方负责全部材料的费用,甲方不再另外付费用给乙方且工期不得延长;
2)甲方负责主要材料,乙方负责部分材料,乙方负责施工,其他的由双方协商;
3）乙方负责全部的材料,乙方负责施工,对于因此出现的问题乙方负全部责任.
13．本工程维修发生的费用共计人民币 元(大写 ),关于费用的支付:无论采取以上任何一种合作方式,甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%,在维修结束后付45%,余下的5%待保修期满后甲方在行支付.
14.本协议一式两份,双方各持一份.

15.关于保修:保修期60天,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看,并采取其他相关措施
16.其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方 公章
经办人（签名）
乙方：
年 月 日

你自己可以根据实际情况改一改。

Ⅳ 解决房子漏水问题，要求开发商来维修，需要签书面合同吗

根据使用和管理常识，房子是在保修期内，如果因装修的原因导致的版漏水，开发商无义务权维修，应该由物业协调你楼上的那户人家负责维修，并赔偿你的损失，；
如果物业选择的保修施工队也是开发商，那开发商只负责维修，不负责恢复装修；
如果是开发商装修的，那开发商负责维修，并恢复被损坏的装修，并赔偿你的损失；
如果你楼上的漏水原因是装修时，因装修公司的操作失误导致漏水，则装修公司负责维修并恢复装修，并赔偿你的损失，装修公司与你楼上的住房签的有装修合同，他要负责；
上述的说法是处理程序，签书面合同是必须的，应该称做协议书。
协议书的内容就是时间、地点、参加的人、解决什么问题、什么时候解决、解决的人是谁、解决到什么程序、到期解决不了问题该怎么处理。最后签上参加人的名字，有单位参加的要盖公章。

Ⅵ 家庭装修合同中的保修内容包括哪些与责任

家庭装修合同中是如何对材料的供应做出规定的？

家庭装修合同中应注明：由甲方负责提供的材料，应是符合设计要求的合格产品，并应按时运到现场，如发生质量问题由甲方承担责任，甲方提供的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方支付保管费，如乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。同样的理由乙方提供的材料，不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

什么情况下工期可以顺延？

家庭装修合同中应当做出规定，发生以下情况，工期应该作出相应顺延：

（1）因甲方未按约定完成工作，影响工期；

（2）因设计变更影响工期；

（3）因非乙方原因造成的停水、停电、停气及人为不可抗拒因素影响，导致一周累计停工8小时。但是如乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

家庭装修合同中是如何规定工程质量的验收的？

关于工程质量验收，在家庭装修合同中应做出以下明确规定：

（1）双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续，如隔断墙、封包管线等。甲方不按时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验，乙方应按要求复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成的停工，可顺延工期；若复验不合格，费用由乙方承担，工期也应顺延。

（2）由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响的工程质量由甲方承担返工费，工期相应顺延；由乙方原因造成的质量事故返工费由乙方承担，工期不顺延。

（3）工程竣工后，甲方在接到乙方通知三日内组织验收，办理移交手续。未能在规定时间组织验收，应及时通知乙方，并应承认接到乙方通知三日后的日期为竣工日期，承担乙方的看管费用和相关费用。

家庭装修合同中是如何明确工程价款及结算约定的？

家庭装修一般采用固定价格，也可采取按照国家有关工程计价规定计算造价，并按规定进行调整和竣工结算。前者适用于有较完整设计的工程，后者适用于边设计、边施工、边修改的工程。家庭装修一般采取分批付工程款、尾款竣工结算时一次付清的方式，批次可由甲乙双方约定，但付款金额不应低于已完工的工程量。工程竣工验收后，乙方提出工程结算交甲方，甲方接到结算报告三天内应审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并应于几日内结清尾款。

家庭装修合同中的保修内容包括哪些？

家庭装修合同中保修的内容主要包括以下几个方面：

（1）施工本身的质量缺陷，如开裂变形、漏水渗水等。

（2）由于施工操作不规范，致使业主在使用中出现故障、损坏，如跳闸短路等。

（3）家居使用过程中由于不慎造成损坏，如搬家时的磕碰等。

如果出现前两种情况，应由装饰公司无偿进行返修，而出现第三种情况，由于装修要有一定的统一性和完整性，也应该由装饰公司负责修补，但由业主支付材料费和人工费。

如果按时间划分，保修一般分几次来进行；第一次是业主入住一两个星期后进行的保修，主要是维护业主在搬家过程中难以避免的一些小磕碰，以及入住以后水电方面的问题；第二次是半年后的常规项目保修，如由于干燥等原因出现的裂缝、脱落、变形等问题；第三次是在装修完成一年左右的时间，对由于季节变化而造成的问题，以及其他质量问题进行维修。

家庭装修合同中的保修期限是如何确定的？一般以多长时间为宜？

家庭装修的保修期是根据装修可能出现开裂、变形的时间来确定的。过去，家装的保修期限一般为一年，但2002年5月1日开始实施的建设部《住宅室内装饰装修管理办法》明确规定装修工程的保修期为2年，家装保修期是2年整，这是具有科学性的，其含义是装修工程经过两年中冷暖季节的交替，温度、气候等因素的影响，一些问题就会暴露出来，若经过两年的时间仍没有出现问题，那么这项装修工程质量是经得起考验的。

装修结束后的一段时间里，最容易出现的问题就是开裂、变形。比如旧房子的门上方通常是一扇窗户，一般的家庭在装修时往往把它堵上，由于旧的墙体与新堵上的部分收缩、膨胀的系数不一样，过段时间后不可避免地会出现裂缝。而一些木工制作与墙体间的接缝也会开裂，另外木制造型也会变形，这些变形、开裂主要是室内空气湿度变化的影响。我国的绝大部分地区四季分明，空气湿度随季节的变化比较明显。一年四个季节下来，从干燥到潮湿，再从潮湿到干燥，该开裂的也开裂了，该变形的也变得差不多了，这时候装修公司再来进行善后处理，把这些问题解决，以后就基本不会再出现开裂变形了。

家庭装修合同中应该如何规定安全责任？

在家庭装修合同中对安全责任应该作出规定如下：

（1）甲方提供或确认的施工图纸或做法说明，应符合国家消防条例和防火设计规范，如违反有关规定，发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

（2）乙方在施工期间应严格遵守安全技术规程、安全操作规程、消防条例和其他相关的法规、规范，如违章操作，造成安全事故或火灾，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

家庭装修合同中工程价款的支付方式有哪些？

目前家庭装修合同中有几种付款方式，其中使用最广泛的是三次付款方式。即：合同签订以后付首期款，此笔款为工程总报价的60%；工程过半付二期款，即工程总报价的35%；竣工验收付清余款，即工程总报价的5%。如果施工当中有增减项，一般应该在付二期款时一次结清增减项目的款项。

什么是违约责任？家庭装修合同中是如何规定违约责任的？

家庭装修中的违约责任一般分为甲方违约和乙方违约两种，甲方违约责任比较常见的是拖延付款时间，乙方的违约责任比较常见的是拖延工期。

在家庭装修合同中对违约责任的规定如下：

（1）甲方

1）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。

2）甲方不按约定支付工程款，应支付乙方滞纳金。

3）甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，还应给乙方一定的奖励。

4）甲方未办理手续，擅自同意拆改结构或设备管线，造成的损失、事故及罚款由甲方承担，甲方未办理验收手续提前使用或擅自动用装修房屋，造成损失由甲方负责。

（2）乙方

1）由乙方原因逾期竣工，乙方支付甲方违约金。

2）乙方对工程现场堆放的家具、陈设、工程成品及甲方提供的材料保管不善造成的损失应照价赔偿。

3）未经甲方同意，乙方擅自拆改结构或设备管线，造成的损失、事故、罚款由乙方承担。